Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Часы приема граждан: с 8 до 17, ежедневно  Тел.: (845 51)3-41-48 

Проект муниципального контракта благоустройства и озеленения

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

  благоустройство и озеленение

 

                                          «____ » _______________2012год.

Администрация Большерельненского муниципального образования Лысогорского муниципального района
Саратовской области именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования
Воробьевым Н.П.., действующего на основании Устава с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________ , действующего на основании_________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании итогов запроса котировок (протокол от «____»____________2012 г. № ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

                                                              1. Предмет контракта.

1.1 Поставщик обязуется оказать Услуги по адресу Заказчика, а Заказчик принять и оплатить Услуги, указанные в п.п. 1.2. настоящего Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Услугами по настоящему Контракту являются:

1.2.1 уборка улиц от мусора и скашивание травы на пустырях и обочинах дорог -16км

                                                                   2.Сроки  поставки.

2.1 Период оказания Услуги с момента заключения настоящего Контракта.

2.2 На момент подписания настоящего Контракта конечная дата оказания Услуги является исходной для
имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки.

3. Цена по контракту и порядок оплаты.

3.1. Сумма по настоящему Контракту составляет: ________________руб._____________ коп. Цена твердая и

изменению не подлежит.

3.2. Цена муниципального контракта включает все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные.

3.3. Основанием оплаты является факт оказания Услуги и подписанный Поставщиком и Заказчиком акт выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Поставщика по мере поступления средств. Возможна отсрочка платежа.

4. Сроки и условия оказания Услуги.

4.1. Поставщик обязуется оказать Услугу по адресу Заказчика не позднее 1 августа 2012 г. своими силами.

4.2. Услуга должна быть оказана комплектно, согласно спецификации. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента оказания Услуги по месту нахождения Заказчика.

4.3. Приемка оказания Услуги оформляется актом выполненных работ, подписанным Сторонами.

4.4. Замечания по оказанию Услуги должны быть устранены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Сроки оплаты Услуги продлеваются соответственно до полного исполнения обязательств Поставщика по оказанию Услуги.

5. Права и обязанности сторон.        5.1. Права и обязанности Поставщика

Поставщик обязан:

5.1.1. Оказать Услугу в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Поставщик гарантирует хорошее качество оказания Услуги.

5.1.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно оказать Услугу

5.2.1. Принять и оплатить оказанную Услугу в соответствии с условиями настоящего Контракта.

            6. Гарантия качества оказания Услуги.

6.1.  Поставщик гарантирует качество оказания Услуги.

                                               7. Ответственность сторон

7.1.  Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2.  Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае нарушения сроков оказания Услуги Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, за каждый день просрочки исполнения.

7.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.

7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации оказания Услуги, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

7.2.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Настоящий контракт, может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.3. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Контракта обязателен.,

8.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. В случае несоблюдения указанного срока претензия считается признанной, а претензионные требования подлежащими к обязательному исполнению.

8.5. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления адресату. Дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления адресату, считается датой получения претензии.

8.6 Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия будут рассматриваться в Арбитражном суде Саратовской области.

                                            

                                                        9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, постольку, поскольку это явилось следствием форс-
мажорных обстоятельств (действий непреодолимых сил, которые не зависят от воли Сторон), в том числе
международных санкций, валютных ограничений или запретительных государственных актов, носящих
общий характер и возникших после заключения настоящего Контракта.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения своих
обязательств одной из Сторон, то срок, оговоренный ;,в Контракте, соразмерно продлевается на время
действия соответствующего обстоятельства, но не более нем на 1 (один) календарный месяц.

9.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно, но не позднее

5 (пяти) календарных дней со дня их возникновения в письменной форме уведомить другую  Сторону о

(сылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить письменные документы, выдаваемые, соответствующими государственными органами.

  9.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, Стороны должны определиться по дальнейшему исполнению контрактных обязательств, подписав соответствующее дополнительное соглашение.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Поставщика.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: Спецификация на листах.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Контракта обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

11. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Большерельненского муниципального образования

412833 Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая Рельня, ул.Ленинская, 138

ИНН 6419980430/КПП 641901001

р/с 40204810800000000317 в ГРНЦ ГУ Банка России по Саратовской области г.Саратов

БИК 046311001

 

____________________ Н.П. Воробьев

М.П.

ПОСТАВЩИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

М.П.

 

Баннеры

Центр «Мои Документы»

 

Сайт администрации Бутырского М. О.

Сайт администрации Лысогорского М. О.

Сайт администрации Новокрасавского М. О.

 

По вопросам разработки сайтов для районных муниципальных образований вы можете узнать информацию написав письмо на электронный адрес: lexkar@yandex.ru

 

 


 

-- Статистика посещаемости сайта - Спутник Аналитика

Контакты

address

bolsherelnenskoem@yandex.ru

phone

(845 51) 3-41-48

email

412883, Саратовская область, Лысогорский район, 

с. Большая Рельня, ул. Ленинская, дом № 138

Оценка качества оказания услуг на сайте bus.gov.ru